光伏发电购销合同范本是怎样的

www.njLvshi.cn 南京劳动律师网

光伏发电购销合同范本是怎样的？怎么写光伏发电购销合同？

光伏发电是一种新型清洁无污染的发电方式。常规能源终究有耗尽的一天，而且我国的一次能源储量远远低于世界的平均水平。所以像光伏发电这种可再生能源急需开发。但是您知道光伏发电购销合同怎么写吗?下面我们就为您整理了一篇光伏发电购销合同范本。

光伏发电购销合同范本

根据《民法典》要求，为了确保光伏电站项目顺利完成，明确甲乙双方责任、权利和经济关系，达成以下合同条款：


1、甲方要求：

a、使用地域： 甲方公司厂房屋顶 ，年均日光照时间：2000 小时;

b、 乙方经过对甲方安装现场实际勘测，科学合理的制订光伏电站安装方式及容量，确定项目方案。

c、乙方配合对光伏电站项目申请备案，到电业管理部门办理其项目相关手续，申请国家补贴。

d、 提供项目基础资料。甲方应按合同约定、法律或行业规定，向乙方提供设计需要的项目基础资料。

2、 乙方同意向甲方出售太阳能光伏系统，用于 企业光伏屋顶发电

a、乙方有义务按照发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料和国家有关部门、行业工程建设标准规范规定的设计深度开展工程设计，并对其设计的工艺技术和(或)建筑功能，及工程的安全、环境保护、职业健康的标准，设备材料的质量、工程质量和完成时间负责。因承包人设计的原因，造成的费用增加、竣工日期延误，由乙方承担。

项目建设;乙方负责合同产品的安装、调试工作，由甲方提供便利、友好配合;

b、甲方的光伏电站项目安装现场如涉及公共区域，需要提供物业管理部门证明,法人单位需要提供营业执照，自然人需要提供个人身份证明和房产证明;

3、甲方可以自行管理光伏电站，也可以有偿委托乙方管理其电站，需要签署甲乙双方光伏电站管理协议。

4、 工程期限：自甲方支付乙方工程前期预付款起至 个工作日止;

本项目自 年 月 日开始施工，至 年 月 日施工完成并达到验收条件。乙方协助甲方整理项目相关资料备案，等待电业管理部门验收并网。如因天气等原因工期延后，延后日期顺延;如因甲方或乙方原因造成项目工期延期，经甲乙双方约定，其违约方违约金额按 元/天计算。不可抗拒的因素除外

5、 付款方式：

按合同要求分期付款：

(a) 在本合同生效后个工作日内，甲方应支付乙方前期预付款(大

写) 元;

(b) 在供货前 个工作日内，甲方应支付乙方工程款(大写) 元。

(c) 在到货后 个工作日内，甲方应支付乙方工程款(大写) 元。

(d) 在约定的质保期结束后 个工作日内，甲方应支付乙方剩余

质保金(大写) 元。罚款总额不超过质保金总额。

6、 质量保证：

乙方所提供的合同产品整体质量保证期限依法为 年，其中：光伏组件质量保证期为： 年;支架质量保证期为： 年;汇流箱质量保证期为：年;并网逆变器质量保证期为： 年;工程供货及安装均参照符合国家有关标准，如甲方有特殊要求，经甲、乙双方商议另行约定作为附件，与本合同具备同样的法律效力。

7、 售后服务：

质保期内，乙方要在甲方告知后的第一时间内赶赴合同产品质量问题现场进行免费售后服务，乙方为甲方提供终身有偿维护，质保期内，甲方享有配件及工时的免费服务。

8、违约责任

在本合同履行期间，甲乙双方如有违约造成的经济损失，由违约方负责赔偿违约金，即项目静态投资额的5%。如有未尽事宜，甲乙双方本

着友好协商的原则处理，补充商榷协议。

9、不可抗力：应按相关法律规定解决。

10、甲、乙双方如有争议，应通过双方友好协商解决，如果不能解决，应提交乙方所在地仲裁委员会仲裁或诉至乙方所在地法院裁判; 本合同一经甲乙双方签字或盖章，即时生效。 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份

甲方(加盖公章)： 委托人： 地址： 电话： 签约日期：

乙方(加盖公章)： 委托人：

地址： 电话： 签约日期：

《民法典》（2021.1.1生效）第五百九十五条 【买卖合同定义】买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。

第五百九十六条 【买卖合同条款】买卖合同的内容一般包括标的物的名称、数量、质量、价款、履行期限、履行地点和方式、包装方式、检验标准和方法、结算方式、合同使用的文字及其效力等条款。

以上就是我们为您整理的光伏发电购销合同范本。光伏发电这种可再生能源的运用方式在一次能源紧缺的今天必将大行其道。各个国家也在积极的研究更多的新能源、清洁能源的运用方式，开发新能源已经成为了一种趋势。

·买卖不破租赁合同变更可以吗
    买卖不破租赁合同变更可以吗1、租赁关系继续存在。出租人将租赁物让与第三人，租赁合同对于买受人继续存在，承租人与买受人之间，无须另外成立租赁合同，买受人取得租赁物的所有权时与承租人产生租赁合同关系，成为新的出租人。租赁合同的其他约定，买受人要一并遵守。2、所有权变动以该房屋所有权变更登记的时间为准，买卖房屋双方对此另有约定的依约定。审判实践中，法律关系交替的时间点很重要。由于房屋...

·应该如何行使合同解除权？
    应该如何行使合同解除权?行使合同解除权的两种方式：一是通过法院判决或仲裁机构裁决;二是单方面通知对方解除合同，但如果对方不同意或者不愿意解除，还要通过法院或仲裁机构。根据《民法典》来说，只有满足下面条件之一，当事人才允许解除合同：1、当事人可以在合同中约定解除合同的条件，解除合同的条件成熟时;2、当事人经协商一致;3、因不可抗力致使不能实现合同目的;4、在履行期限届满之前，当事...

·餐厅承包合同纠纷怎么处理
    餐厅承包合同纠纷怎么处理在进行承包服务时，如果没有签订承包合同，很容易出现经济纠纷，在餐厅承包过程中也是如此，所以我们在进行餐厅外包时，也要签订餐厅承包合同，但如果餐厅承包合同纠纷出现的时候，我们该怎么处理呢？我们将为您整理有关这方面的讯息。需要按照合同约定处理，违约的可按照下列规定处理，协商不成，可诉讼处理。 民法典：第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不...

·兼职合同违约金是否有法律效力？
    兼职合同违约金是否有法律效力？ 一、兼职合同违约金是否有法律效力? 1、做兼职，通常以小时计酬，实际上属于非全日制用工，可要求签署劳动合同，也能订立口头协议。按照《劳动合同法》规定，非全日制劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时，每周工作时间累计不超过二十四小时，不得约定试用期，劳动报酬结算周期最长不得超过十五日。另外，从事非全日制用工的劳动者可以与一个或者一个...

·合同无效的法律后果？
    合同无效的法律后果有哪些 在公司的各项业务中，我们都要靠签署合同来作为业务开展的前提，那么合同的效力就至关重要了。要知道，合同签订后并不是所有的合同都具有法律效力的，那么要是合同无效的，即合同因欠缺一定生效要件而致合同当然不发生效力。合同双方须承担什么样的法律责任?合同被确认无效的法律后果又是什么? 第一、返还财产 返还财产，是指合同当事人在合同被确认为无效或者被撤销以后...

·仓储合同生效要件有哪些
    仓储合同生效要件有哪些?1、保管人须在仓单上签字或者盖章保管人在仓单上签字或者盖章表明保管人对收到存货人交付仓储物的事实进行确认。保管人未签字或者盖章的仓单说明保管人还没有收到存货人交付的仓储物，故该仓单不发生法律效力。当保管人为法人时，由其法定代表人或其授权的代理人及雇员签字;当保管人为其他经济组织时，由其主要负责人签字;当保管人为个体工商户时，由其经营者签字。盖章指加盖保管...

·试用期没签合同被解雇怎么办
    在试用期内，法律对用人单位和劳动者权益的保护都是相对比较薄弱的。但即使是这样，也不允许用人单位随意解雇劳动者，还是需要符合规定的情形才可以。那要是在试用期没签合同的话，这种情况下又被单位解雇应该怎么办呢?我们一起通过下文进行了解吧。 一、试用期没签合同被解雇怎么办 没签劳动合同试用期内被辞退用要不要赔双倍工资根据《劳动合同法》规定：“用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与...

·开发商不履行拆迁补偿合同怎么办
    开发商不履行拆迁补偿合同怎么办现在很多城市在建设的过程中都会出现拆迁的情况，很多人一般与开发商会达成一定的协议来维护自己的合法权益，那么如果开放商不履行拆迁补偿合同怎么办呢？可能很多人都不知道维权的途径，这样很多人都会损失很多利益，我们为了使更多的人会用法律来维护自己的合法权益为您整理了一些相关内容。一、开发商不履行拆迁补偿合同怎么办开发商不履行拆迁补偿合同违反了《民法典》第五...