发包人承包人谁是债权人债务人

发包人承包人谁是债权人债务人一、发包人承包人互为债权人债务人
1、承包人是指被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人.承包人有时也称承包单位、施工企业（《建筑法》）、施工人（《合同法》）.
承包人的工程承包主体资格除满足《合同法》关于合同主体资格的要求外,还要满足《建筑法》关于施工合同承包人主体资格的要求.施工合同的承包人必须具有企业法人资格,同时持有工商行政管理机关核发的营业执照和建设行政主管部门颁发的资质证书,在核准的资质等级许可范围内承揽工程.
建设工程承包人在合同履行过程中,应承担以下责任：
（ 1）、按照合同约定的日期准时进入施工现场,按期开工.
承包人按照合同约定的日期准时进入施工现场,按期开工是确保按时竣工的第一步.承包人应在进入施工现场前做好开工的一切前期工作,如施工方案、原材料、设备的采购、管理、使用、场地的平整、施工必备的水、电、道路的畅通等.
（2）、接受发包人的监督.《合同法》第二百七十七条规定“发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查.”
（3）、确保建设工程质量达到合同约定的标准.《合同法》第二百八十一条规定“因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建.经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应承担违约责任”.《合同法》第二百八十二条规定“因承包人的原因致使建设工程在合理使用期内造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任.”
（4）、发包人经检验验收未按期付款,承包人可以催告,经催告仍不付款的,凡可折价、拍卖的工程,承包人可以诉请人民法院解决,确保自身利益不受损失.
2、发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人.发包人有时称发包单位、建设单位或业主、项目法人.
依据《合同法》规定,建设工程合同发包人应承担以下责任：
（1）做好施工前的一切准备工作,确保建设承包单位准时进入施工现场.《合同法》规定,发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并要求停工、窝工损失赔偿.
（2）向承包人提供符合质量的材料、设备,因提供的材料质量存在瑕疵和提供的设备不符合要求而延误工期,造成质量责任的,应承担责任.
（3）对工程质量、进度进行检查.《合同法》规定,发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进行进度、质量进行检查.
（4）组织验收.建设工程竣工后,发包人应及时组织验收.《合同法》规定,建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准进行验收.
（5）支付价款,接收工程.
（6）交付使用.发包方对承包方完成的建设工程项目,经验收合格,支付价款后应及时交付使用,发挥建设工程效益。
建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。也就是互为债权债务人,当一方履行了自己的义务后,另一方尚未履行或尚未完全履行义务,则履行了义务的
一方为债权人,对方为债务人。
上面已经解答发包人承包人谁是债权人债务人这个问题，应该会对您有所帮助。其实发包人和承包人是一对相对应的概念，相互之间存在权利和义务，那么它们也就互为债权人和债务人。所以具体的情况还需要进行具体分析。

·老公借钱老婆没签字，妻子也要一起还钱吗
老公借钱老婆没签字，妻子也要一起还钱吗夫妻双方本是一体，财产也是共同所有，所以无论是债务还是财富双方都要一起承担。但是夫妻双方的想法与做法不一定相同，可能一方瞒着另一方做了一些事，比如老公借钱老婆没签字，那么妻子也要一起还钱吗?下面的我们为您解答。一、丈夫借钱妻子没签字是...

·欠钱不还起诉了人家一直威胁怎么办？
欠钱不还起诉了人家一直威胁怎么办?欠钱不还可以到法院起诉，威胁要债人的可以报警处理。1、催要欠款，最好采取法律手段，不要委托要帐公司。委托要帐公司利益是难以保障的。2、对于到期欠债不还的，建议尽快向法院起诉要求还款，一旦超过了两年的诉讼时效，丧失胜诉权3、胜诉之后，如果对方在履行...

·法院怎么采纳夫妻婚姻期间个人债务？
法院怎么采纳夫妻婚姻期间个人债务?债权人就婚姻关系存续期间夫妻一方以个人名义所负债务主张权利的，应当按夫妻共同债务处理。但夫妻一方能够证明债权人与债务人明确约定为个人债务。也就是说司法实践中一般要将夫妻婚姻关系存续期间的债务认定为夫妻共同债务，除非债务人自己能够举出充分的证据证明...

·非法集资与民间借贷的区别
非法集资与民间借贷的区别民间借贷是在法律上是被认可的，但是非法集资则是属于刑事犯罪类型的行为，二者虽然都是向他人借贷满足自己的资金需要，但二者很多方面都是有本质上区别的。我们需要对二者的区别进行深入的了解，才能更好地规范自己的行为。那么，非法集资与民间借贷的区别是什么呢?请阅...

·信用卡透支逾期还款有什么后果
信用卡透支逾期还款有什么后果现在大多数的年轻人都有一两张信用卡，而在具体使用信用卡的过程中，要求使用人能够按照银行的规定，对透资的数额及时的进行清偿，否则就会出现信用卡透支逾期还款的情况，这会对使用人产生一定的不利后果。那到底信用卡透支逾期还款有什么不利后果呢？我们将在下文中为你...

·一、老赖欠债不还怎么办
一、老赖欠债不还怎么办对付老赖的办法：1、对付老赖之不厌其烦法。本身老赖就是不想还钱，就算你提示他可能也会无动于衷，因此，你需要打持久战、打烦扰战，不断催促还钱，不断到家造访，造成对方不厌其烦，甚至正在睡觉的时候突然一个电话，让对方无处遁形，最终实在很烦恼而还钱。2、对付老赖之以...

·并购贷款操作的风险有哪些
并购贷款操作的风险有哪些？并购贷款作为一种满足市场需求的新型信贷产品，目标主要是各行业的大中型企业。在目前来说，并购贷款由于本身比较复杂以及其风险性，在国内并没有广泛的应用。在法律层面上，缺少相应的对并购经验丰富的法律人才也增加了并购贷款操作的风险，在此方面具有丰富的经验。那么，...

·不属于夫妻共同债务的情形？
不属于夫妻共同债务的情形有哪些一、不应认定夫妻共同债务有哪些在一般情况下，下列债务不属于夫妻共同债务，应认定为个人债务 1、夫妻双方依《婚姻法》的规定，约定由个人负担的债务，但以此逃避债务的除外; 2、未经夫妻协商一致，擅自资助与其没有抚养、赡养义务的亲朋所负的债务;...

·未成年欠钱监护人坐牢吗不会
未成年欠钱监护人坐牢吗不会1、单从名称上就有区别，未成年人的监护人基于的是未成年人身体心智尚未发育完全，不能辨认和控制自己的行为以及对自己行为的后果由明确的认知并能够承担相应的责任，年龄是确定未成年人监护权的基础，未达到成年年龄，即便心智发育再健全，也需要监护人。而成年人的监护权...

·支付宝贷款在哪里
支付宝贷款在哪里一、支付宝贷款在哪里申请? 1、支付宝可以使用借呗来进行小额贷款。芝麻信用分值不低于600，若用户符合条件，只需将自己的支付宝钱包升级至最新版本，在支付宝钱包的“财富”一栏中即可使用“借呗”功能。 2、借呗是蚂蚁微贷旗下的消费信贷产品，芝麻分不低于600的用户...

·拿东西抵债罪量刑标准是什么
债权人未经债务人允许私自拿走债务人占有或委托他人占有的财物的行为属违法行为，应当承担相应的法律责任。但该种行为的具体定性及操作问题还要分情况而论。一、根据场合不同，法律责任不同1、债权人拿走债务人的财物抵债时，债权人如果不在场，无法监管财物情况的，债权人涉嫌构成盗窃罪，同时需要承...