强电工程承包合同范本是怎样的
强电工程承包合同范本是怎样的？
电力工程是住宅小区重要的配套工程，需要具备资质的施工企业完成。一般来说，工程发包人将其承包出去的话，要和施工企业签署一份合同，这样即便是今后发生纠纷，双方也有解决的依据。那么强电工程承包合同范本是怎样的？下面我们通过一篇范文告诉您。
强电工程承包合同
甲方(建设单位)：
联系人： 联系电话：
乙方(施工单位)：
联系人： 联系电话：
工程(以下简称本工程)，于 年 月 日，由甲方正式委托乙方承建。为明确工程内容及三方权利义务，本着互利合作、紧密配合、分工负责的原则，根据《中华人民共和国合同法》有关文件规定，甲、乙双方订立如下协议，望共同遵守执行。
一、工程内容和承建范围
1、工程名称： 工程;
2、工程地址：
3、工程内容：强电工程布线、线路测试、验收合格等;
4、承建范围： 红线范围内强电系统设备及安装工程。
5、安装数量(暂定)：本项目内有总平方数为： 平方。
6、承包方式：包工不包料。工程造价中，包括系统的施工人员费、工具材料费、保险费、监理费、建安费、包含建安营业税及附加在内的所有税费等各种费用。
7、本工程合同总价根据施工图按单价包干。结算时，按实际完成的平方数量结算。
二、质量要求
1、工程质量：根据设计图纸，严格按照国家照明电器规范和甲方要求施工，工程质量达到优良。
三、工期要求：
1、开工日期：按甲方的指定时间进场施工，以甲方书面通知为准。
2、竣工日期：按甲方通知的阶段性工期要求施工竣工，并于小区各期入伙前办理
完所有相关手续后交付使用。
四、合同价格及付款方式
1、乙方的工程款项及付款方式：
合同总价为：人民币 正(￥： 元)。
（1）工程费的单价： 元/平方米。
以上所有价格已包含整个工程的施工费、工具材料费、保险费、监理费、建安费、包含建安营业税及附加在内的所有税费等各种费用。
（2）付款方式：签订合同之日起 日内甲方付总工程款的 %;
2、工程全部完工，测试成功即付总工程款的 %;
3、通过甲方及有关部门初验验收合格，并且系统无故障运行一个月后，再付总工程款的 %。
甲方收到乙方提交的下列有效单证后的十个工作日内付清全款。全款付清后办理相关移交手续。
五、甲、乙双方责任
1、甲方责任
（1）甲方按技术要求投资建设本工程甲方红线内室外共用管道及建筑物内共用暗
埋管道和暗埋盒，并确保管道的畅通;
（2）向乙方提供设计所需的甲方红线范围内室外强电管线、平面图等相关资料;
（3）提供施工用水、电的接驳点及必要的临时施工用场所;
（4）协调本工程与土建、水、电及其他配套工程关系;
（5）有权对工程的安装质量进行监督;及时进行增减工程量的签证;
（6）组织工程竣工验收，并按合同的规定及时支付工程款并办理结算。若没有按本
合同第四款第⑵条给乙方付款，则自逾期之日起，每迟延一天，甲方按合同总价的1%的标准向乙方支付违约滞纳金。
2、乙方责任
（1）严格按照要求提供的施工图和施工规范进行本工程范围内的有线电视网络工程
的安装和调试，确保工程质量和施工进度，如有变更必须经甲方签字认可;
（2）属于施工质量问题返工费由乙方负责;由于乙方原因造成的返工费用、工期损失和甲乙经济损失等由乙方负责。
（3）本工程所属的线路器材须符合国家相关要求，以满足客户的要求;
（4）服从甲方工程监督管理，与其他交叉的施工单位充分配合和协助;
（5）服从土建单位的总进度安排，确保不影响总工期的完成;
六、违约责任
1、合同三方任何一方不能履行或不能全面履行合同条款(不可抗力除外)，均属违约，违约方应赔偿因违约给对方造成的损失。
2、施工中及施工后发现设备、材料货不对版，即不符合合同要求，乙方应向甲方承担合同总价款的30%的违约赔偿责任，同时乙方应无条件更换，否则，甲方有权拒绝在竣工验收证书上签字，并拒绝支付工程款，由此造成的一切损失由乙方负责。
3、如乙方未能在甲方要求的期限内竣工并通过验收合格，则自逾期之日起，每迟延一天，乙方按合同总价的1%的标准向甲方支付迟延竣工违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。但因甲方不及时配合乙方解决施工上的问题或不可抗力造成本工程延迟竣工的，乙方无需承担本款的延迟违约责任。
七、本合同未尽事宜，可由甲、乙双方另行协商签订补充协议，协商不成，任何一方可直接向宝安区人民法院提起诉讼。
八、本合同须经甲乙双方签字盖章后生效。
九、本合同共四份，甲、乙双方各执二份，均具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
日期：
里面详细罗列了强电工程概况。工程的质量要求、工程期限、工程款支付方式及双方责任等。强电工程对施工要求难道高，因此在合同中要写清验收标准。并且合同要经过双方签字，盖章，这样才具备法律效力。
·工伤一级伤残被抚养人有赔偿费吗？
我国企业主在招收员工的时候，会注明这样的一项保护政策。那就是员工工作安全保障。指的是员工在工作的时候，由于不可控的一些因素造成严重受伤，对此公司就会给予员工一定的经济补偿。这就是我们统称意义上的工伤受保护的政策。那么，工伤一级伤残被抚养人有赔偿费吗？对此，我们收集了这方面的资料，...
·劳务派遣工能享受年休假吗
劳务派遣工能享受年休假吗劳务派遣工身份歧视突出，劳务派遣工与企业的正式工不能同工同酬是一个不争的事实。而同工同酬就包括休息休假的权利，我们知道正式员工有年休假，那么劳务派遣工能享受年休假吗？可能很多劳动者都不是很清楚，下面就让我们来为您做详细介绍。一、劳务派遣工能享受年休假吗根据...
·签订劳动合同的内容有哪些
劳动合同的内容有哪些根据《劳动合同法》第十七条规定， 劳动合同应当具备以下条款：(一)用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人;(二)劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码;(三)劳动合同期限;(四)工作内容和工作地点;(五)工作时间和休息休假;(六)劳动报...
·公司未提前通知无故辞退员工怎么赔偿？
公司未提前通知无故辞退员工怎么赔偿?根据我国《劳动法》的相关规定：1 经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。2 六个月以上不满一年的，按一年计算;不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。3 劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的...
·2023拖欠工程款如何办
当遇到拖欠工程款时，建议尽快向法院起诉要求还款，一旦超过了两年的诉讼时效，就可能会丧失胜诉权，胜诉之后，如果对方在履行期未履行法院判决，可以申请法院强制执行。《民事诉讼法》第119条：起诉必须符合下列条件：(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(二)有明确的被告...
·拖欠员工工资不同于克扣员工工资，单位无故克扣员工工资明显是违
拖欠员工工资不同于克扣员工工资，单位无故克扣员工工资明显是违法劳动法的行为，但是，如果只是单位拖欠员工工资合法不？若不合法，单位拖欠员工工资损害的自然是员工的合法权益，那么，若是遇到单位拖欠工资员工怎么维权才有效呢？我们一起在下文中进行具体了解。
一、拖欠员工工资合法不
根据...
·劳动诉讼时效问题是怎么规定的？
劳动诉讼时效问题是怎么规定的？
国家不会强制的干预劳动关系纠纷，也就是说，发生了劳动矛盾以后，如果作为受害者的员工都不寻求法律的帮助的话，那就只能任凭用人单位对自己的相关处置。所以我们才要提醒劳动者，只要自己合法，公司是无理的，一定要相信我国公检法的力量。不过劳动者也需要知道，...
·劳动者如何维护自己的权益
劳动者如何维护自己的权益
劳动者如何维护自己的权益
首先、应积极及时的学习和了解相关的劳动法律法规及政策，依法维权。
有的劳动者由于对劳动保障法律法规政策不熟悉，不知道该如何来主张自己的合法权益，有的对劳动法规和政策理解不准确，不知道该如何应用，往往造成有的提出的仲裁请求会...
·单位可以辞退哺乳期的女职工吗
对于正处于哺乳期的女员工来讲，单位是否能因此将其辞退呢?实践中，不少哺乳期的女员工都遭遇过被单位辞退的情况，那么单位是否有权这样做?如果无权的话，此时又该怎么赔偿女员工呢?我们将在下文中为您解答。一、单位可以辞退哺乳期的女职工吗依照《中华人民共和国劳动合同法》第四十二条，女职工在...
·违法解除劳动合同恢复劳动关系可以吗？
违法解除劳动合同恢复劳动关系可以吗？
? ?违法解除合同是可以恢复劳动关系的，也可以继续要求公司赔偿，在公司做了有多长的时间，有没有签劳动合同以及购买五险一金，公司的具体情况如何，收集相关证据委托律师协助你向法院起诉争取你的合法权益，可以提起劳动仲裁，要根据你的工资和你工作年限...
·没签劳动合同怎么解除劳动关系
去了一个新公司，往往会有一段时间的试用期，试用期满则正式转为正式员工，签署劳动合同，享受劳动法上相应的权利，但是有的人往往忽略了劳动合同，继而决定解除劳动关系，那么没签劳动合同怎么解除劳动关系？下面就和我们一起从下面的文章中了解一下吧。
一、没签劳动合同怎么解除劳动关系
1、...
