窗帘购销安装合同应该怎么写？

窗帘购销安装合同应该怎么写？

对于公司来说，因办公需要采购窗帘时要和窗帘供应商签署购销合同。公司根据合同约定按时付款，供应方收到货款后按时交货并安装。购销合同对于双方都比较重要，那么窗帘购销安装合同应该怎么写？下面我们整理了一篇窗帘购销安装合同范本，下面让我们一起学习了解下。

窗帘购销安装合同

甲方：

地址：

乙方：

地址：

甲乙双方根据《民法典》，本着平等互利的原则，经友好协商，就窗帘购销事宜达成共识，签订本合同。

一、名称、数量、单价

二、付款方式：乙方安装完毕，甲方验收合格后，乙方需提供正式发票，甲方一次性付清。

三、乙方责任：窗帘的类型、规格、颜色、材质、按甲方要求的样板进行生产，安装.于_______ 年__月__日前安装完毕。

四、甲方责任：

1、甲方须准时向乙方支付货款。

2、甲方订购后中途不得更改，如甲方中途更改，由此引起的损失由甲方增加等值经费与乙方。

3、乙方于约定时间安装完毕, 甲方于七个工作日内进行验收,未提出异议或逾期验收,均视为验收合格。

五、违约责任：

1、乙方若因自身原因而延误交付安装，每超过一天，须按合同总额2%日向甲方支付违约金。

2、甲方未按时支付货款，每超过一天，须按合同总额2%日向乙方支付违约金。

六、质量保证及售后服务：乙方提供窗帘部分半年免费保修,配件部分提供一年免费保修(人为损坏除外)

七、补充条款：窗帘高度实际：2.75米，超过2.75米的高度接高度接多少算多少。

八、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

九、本合同一式两份，双方各执一份，如有未尽事宜，双方协商解决。

甲方：　　　　　　

乙方：　　　　　　

日期：

由此可见，公司采购员在采购窗帘时，需要仔细阅读窗帘购销安装合同条款。因为窗帘产品需要供应商提供安装服务，所以在合同中要明确安装注意事项。购销合同是双方顺利达成窗帘买卖的重要保障，双方都应该按照合同约定的条款履行各自的义务。

·要式合同和非要式合同的区别
要式合同和非要式合同的区别是什么？按法律要求是否具备形式和手续可以将合同分为要是合同和非要是合同。那么这二者究竟又有什么区别呢?相对的法律法规是否也是不一样的呢?我们就为您来介绍一下要式合同和非要式合同的相关知识。一、什么是要式合同所谓要式合同，是指根据法律规定应当采取特定方式订...

·代理合同双方有什么法律责任？
代理合同双方有什么法律责任？一、代理合同的含义。法律术语，委托代理是指代理人依据被代理人的委托，以被代理人的名义实施的民事法律行为。其效力直接归属于被代理人。根据《民法典》的规定，委托代理的形式主要有两种，即书面和口头形式，当事人在实际运用中，可以用口头形式，也可以用书面...

·合同诈骗罪的金额认定标准是怎么规定的
合同诈骗罪的金额认定标准是怎么规定的?合同诈骗罪的个人诈骗“数额较大”为1万元以上不满5万元，“数额巨大”为5万元以上不满50万元，“数额特别巨大”为50万元以上;单位诈骗“数额较大”为10万元以上不满50万元，“数额巨大”为50万元以上不满200万元，“数额特别巨大”为200万...

·认定合同无效后有什么后果
对于合同是否无效一般需要由合同的一方当事人向法院提出申请才可以予以宣告，可是认定合同无效后有什么后果，合同无效可以经过一方的追认而有效吗，无效合同与可撤销合同有何区别，您可以通过下文来弄明白这些问题，也好先看看能否重新拟定合同或直接向法院起诉要求宣告合同无效。一、认定合同无效后...

·合同在《民法典》有效期是怎么规定的
合同在《民法典》（自2021年1月1日起实施）有效期是怎么规定的?1、合同生效时间一般来讲，依法成立的合同，自成立时生效;如果双方没有约定生效的时间，一般认为是以合同签订之日起生效;当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立;当事人采用信件、数据电文等形式...

·如何区分居间合同和委托合同？居间合同与委托合同的区别有哪些？
如何区分居间合同和委托合同？居间合同与委托合同的区别有哪些？居间合同是居间人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，委托人支付报酬的合同。委托合同与居间合同十分近似，它们均是一方当事人接受另一方当事人的委托，实施相应的民事行为，处理受托事务，因此有些国家和地区的法...

·担保合同违约金判决书
担保合同违约金判决书违约金的条款是合同的重要条款，是为了防止不履行合同的重要措施，对当事人双方有一定的保障作用，担保合同也不例外，那么担保合同违约金判决是怎样的了?下面我们为你准备了一篇关于担保合同违约金判决书的范文。担保合同违约金判决书上诉人：姓名性别民族出生年月...

·合同中的抗辩权是形成权吗
合同中的抗辩权是形成权吗？双方签署合同后，各自就由了义务和责任。同时也享有各种权利。对于债务人而言，当对方以不合理的方式行使债权的时候，其可以提出抗辩，拒绝履行自己的义务，这就是抗辩权的具体体现。而还有一种权利是形成权，也存在于合同一方中。那么抗辩权是形成权吗？下面我们看看我们是...

·合同印章和合同档案管理制度的范本
合同印章和合同档案管理制度的范本合同印章和合同档案管理制度在合同的管理中是十分必要的，只有制度具有规范性，才能够更好的保障合同的规范化、合法化，保障好双方的利益。下面，我们将会为您详细的介绍一下合同印章和合同档案管理制度的范本的相关的知识。合同印章和合同文本管理制度范本 ...

·挂靠只跟中介签的合同有效吗
视情况而定。只要合同符合法律规定，是双方当事人真实的意思表示，且合同当事人具有民事行为能力，则该合同有效。《建筑法》已对挂靠行为作出了禁止性规定。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。《建筑法》第二十六条：承包建筑工程的单...

·合同中违约责任不对等的处理原则是什么？
合同中违约责任不对等的处理原则是什么？在日常发生的经济行为中，人们除了签署购销合同，还会在合同中约定违约金条款，然而违约金的约定不一定就是符合现实的，因为签署合同双方的主体可能在合作中位置是不对等的，这时候可能合同中也会存在不对等的条款，在实际操作中，假如发生了违约，那么能不...