商品房预售管理办法最新全文？

www.njLvshi.cn 南京劳动律师网

商品房预售管理办法最新全文？

?对于商品房，开发商可以进行预售，也是可以就现房进行销售的。无论是预售期房，还是销售现房，其实都是要求开发商满足了相应的条件才行，而对于商品房预售，由于风险比较大，对此我国也出台了相应的规定，加强对商品房预售的管理，即商品房预售管理办法，接下来，我们提供相关办法的内容，帮助你进行了解。

　　商品房预售管理办法

　　总则

　　(1994年11月15日建设部令第40号发布，根据2001年8月15日《建设部关于修改<城市商品房预售管理办法>的决定》、2004年7月20日《建设部关于修改<城市商品房预售管理办法>的决定》修正)

　　适用范围

　　第一条 为加强商品房预售管理，维护商品房交易双方的合法权益，根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《城市房地产开发经营管理条例》，制定本办法。

　　第二条 本办法所称商品房预售是指房地产开发企业(以下简称开发企业)将正在建设中的房屋预先出售给承购人，由承购人支付定金或房价款的行为。

　　第三条 本办法适用于城市商品房预售的管理。

　　正文

　　第四条 国务院建设行政主管部门归口管理全国城市商品房预售管理;

　　省、自治区建设行政主管部门归口管理本行政区域内城市商品房预售管理;

　　市、县人民政府建设行政主管部门或房地产行政主管部门(以下简称房地产管理部门)负责本行政区域内城市商品房预售管理。

　　第五条 商品房预售应当符合下列条件：

　　(一)已交付全部土地使用权出让金，取得土地使用权证书;

　　(二)持有建设工程规划许可证和施工许可证;

　　(三)按提供预售的商品房计算，投入开发建设的资金达到工程建设总投资的25%以上，并已经确定施工进度和竣工交付日期。

　　第六条 商品房预售实行许可制度。开发企业进行商品房预售，应当向房地产管理部门申请预售许可，取得《商品房预售许可证》。

　　未取得《商品房预售许可证》的，不得进行商品房预售。

　　第七条 开发企业申请预售许可，应当提交下列证件(复印件)及资料：

　　(一)商品房预售许可申请表;

　　(二)开发企业的《营业执照》和资质证书;

　　(三)土地使用权证、建设工程规划许可证、施工许可证;

　　(四)投入开发建设的资金占工程建设总投资的比例符合规定条件的证明;

　　(五)工程施工合同及关于施工进度的说明;

　　(六)商品房预售方案。预售方案应当说明预售商品房的位置、面积、竣工交付日期等内容，并应当附预售商品房分层平面图。

　　第八条 商品房预售许可依下列程序办理：

　　(一)受理。开发企业按本办法第七条的规定提交有关材料，材料齐全的，房地产管理部门应当当场出具受理通知书;材料不齐的，应当当场或者5日内一次性书面告知需要补充的材料。

　　(二)审核。房地产管理部门对开发企业提供的有关材料是否符合法定条件进行审核。

　　开发企业对所提交材料实质内容的真实性负责。

　　(三)许可。经审查，开发企业的申请符合法定条件的，房地产管理部门应当在受理之日起10日内，依法作出准予预售的行政许可书面决定，发送开发企业，并自作出决定之日起10日内向开发企业颁发、送达《商品房预售许可证》。

　　经审查，开发企业的申请不符合法定条件的，房地产管理部门应当在受理之日起10日内，依法作出不予许可的书面决定。书面决定应当说明理由，告知开发企业享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利，并送达开发企业。

　　商品房预售许可决定书、不予商品房预售许可决定书应当加盖房地产管理部门的行政许可专用印章，《商品房预售许可证》应当加盖房地产管理部门的印章。

　　(四)公示。房地产管理部门作出的准予商品房预售许可的决定，应当予以公开，公众有权查阅。

　　第九条 开发企业进行商品房预售，应当向承购人出示《商品房预售许可证》。售楼广告和说明书应当载明《商品房预售许可证》的批准文号。

　　第十条 商品房预售，开发企业应当与承购人签订商品房预售合同。开发企业应当自签约之日起30日内，向房地产管理部门和市、县人民政府土地管理部门办理商品房预售合同登记备案手续。

　　房地产管理部门应当积极应用网络信息技术，逐步推行商品房预售合同网上登记备案。

　　商品房预售合同登记备案手续可以委托代理人办理。委托代理人办理的，应当有书面委托书。

　　第十一条 开发企业预售商品房所得款项应当用于有关的工程建设。

　　商品房预售款监管的具体办法，由房地产管理部门制定。

　　第十二条 预售的商品房交付使用之日起90日内，承购人应当依法到房地产管理部门和市、县人民政府土地管理部门办理权属登记手续。开发企业应当予以协助，并提供必要的证明文件。

　　由于开发企业的原因，承购人未能在房屋交付使用之日起90日内取得房屋权属证书的，除开发企业和承购人有特殊约定外，开发企业应当承担违约责任。

　　第十三条 开发企业未取得《商品房预售许可证》预售商品房的，依照《城市房地产开发经营管理条例》第三十九条的规定处罚。

　　第十四条 开发企业不按规定使用商品房预售款项的，由房地产管理部门责令限期纠正，并可处以违法所得3倍以下但不超过3万元的罚款。

　　第十五条 开发企业隐瞒有关情况、提供虚假材料，或者采用欺骗、贿赂等不正当手段取得商品房预售许可的，由房地产管理部门责令停止预售，撤销商品房预售许可，并处3万元罚款。

　　第十六条 省、自治区建设行政主管部门、直辖市建设行政主管部门或房地产行政管理部门可以根据本办法制定实施细则。

　　第十七条 本办法由国务院建设行政主管部门负责解释。

　　第十八条 本办法自1995年1月1日起施行。

?????? 各位可以适当了解一下。对于购房者来讲，由于期房的风险比较大，因此需要谨慎，考虑清楚之后才决定是否购买期房，要是有打算购买期房的话，也要先对开发商的预售资质做出审查，降低自身利益受到损害的风险。

·离婚债务纠纷应该如何解决？
    离婚债务纠纷应该如何解决?离婚债务纠纷，应当通过司法诉讼的渠道来进行解决。根据我国《婚姻法》及其司法解释的规定，“离婚时，原为夫妻共同生活所负的债务，应当共同偿还。共同财产不足清偿的，或财产归各自所有的，由双方协议清偿;协议不成时，由人民法院判决。”也就是说，夫妻共同债务的，由夫妻共同偿还。离婚时对夫妻债务分割未能达成一致的分割意见的，可以请求法院予以判决分割。对于夫妻一方的个...

·倒闭企业欠款怎么办？
    倒闭企业欠款怎么办？企业破产,企业因不能清偿到期债款，无力持续运营，由法院宣告中止经营，进行债权债款整理的状况。那么企业倒闭就会触及一个疑问，倒闭企业欠款怎么办?企业欠款牵扯多方利益。那么，倒闭企业欠款怎么办? 将在下文中为你回答，请往下阅览。 公司破产债务怎么办 公司破产后，要树立清算组掌管公司的工业，计算公司债务，拟定破产偿还方案。而公司破产，债务清偿也有一定的次第恳求。 ...

·刑诉法取保候审条款怎么规定的？
    取保候审是我国刑事诉讼法中一种强制措施，通过这种方式一方面可以让相关责任人继续工作，减小对其生活的影响;另一方面也减少了国家在羁押过程中的财政支出。那么刑诉法取保候审条款是怎么规定的呢?申请取保候审的流程又是怎样呢?请看下文我们的总结。 一、取保候审的条件 人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审： (一)可能判处管制、拘役或...

·债权人自杀债务人有什么法律责任
    债权人自杀债务人有什么法律责任债权人是债的关系中有权利要求另一方(债务人)为或不为一定行为的当事人。在债的关系中，债权人是特定的，只有该特定的权利主体才有权要求义务主体履行约定的义务。负有履行义务的人如不履行义务，债权人有权请求司法机构强制其履行。如果债权人由于对方不履行义务而遭受到经济上的损失，有权要求赔偿。债权人还享有代位权和撤销权。代位权是指债权人以自己的名义，代债务人行...

·欠债太多无力偿还怎么办？
    欠债太多无力偿还怎么办1、暂时无力偿还债务，可以与债权人协商分期还款，延期还款或者减免债务。2、如果对方不同意延期或者减免债务，要起诉债务人，那么在起诉后，需要积极应诉，争取在法庭上达到分期还款或限期还款的目的!3、如果对方不同意延期或者减免债务，法庭不予支持，会限期偿还全部债务。如有能力偿还但拒不支付，债权人可以申请强制执行。但是强制执行不会被关进监牢，因为民事责任涉及不到刑...

·借款、欠条起诉期限是多久？
    借款、欠条起诉期限是多久？ 借款或者欠条都是在向他人借钱时候需要与借款人签订的一份类似协议书的书面格式的欠款，一般在里面需要注明还款的日期等问题，如果出现借款人没有还钱的情况是可以向法院提出告诉的，但是这样的起诉是有时间限制的，那么关于借款、欠条起诉期限是多久？ 一、借款、欠条起诉期限是多久？ ? 1.借条借条分为“注明还款期限”和“未注明还款期限”两种。借条上注明还款...

·股东要还公司的债务吗
    股东要还公司的债务吗很多人都会觉得，既然股东持有公司的股份，每年都能享受丰厚的红利，那么自然也就需要承担公司的债务了。而根据法律的规定，股东要还公司的债务吗？这关系到债权人能不能向债务公司的股东追讨债务的问题。下面，我们为你做详细解答。 一、股东要还公司的债务吗 (一)正常情况下的答案。 一般来讲，对于公司的债务，按公司法及相关法学理论原则的规定，肯定是由公司来承担的，...

·对于民间的借条好久失效？
    对于民间的借条好久失效？ 一、对于民间的借条好久失效？ 对于民间的借条失效时间为三年；根据《民法典》（于2021年1月1日实施）规定： 第一百八十八条　向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。 诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人...