拖欠工程款导致停工，可以要求同时支付停工的费用吗？

www.njLvshi.cn 南京劳动律师网

1、建筑工程合同对这类情况有约定的，应该按照合同约定处理，承包人根据合同约定要求发包人赔偿相应的停工、窝工等损失。



2、建筑工程合同无约定的，承包人也可以依法要求发包人赔偿相应的损失。



合同法规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。



因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

·判刑3年一般几年出来？
    判刑3年一般几年出来?判刑判了三年，正常是要坐三年牢的。除非在狱中有立功表现等情况来获得减刑，但总减刑期不能超过应服刑期的一半，所以被判三年即便减刑，最少要坐一年零六个月的劳。根据《刑法》第七十八条　被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑;有下列重大立功表现之一的，应当减刑：(一)阻...

·刑诉法第65条是什么，扣押的规定有哪些？
    在我们身边会经常发生违法犯罪事件，犯罪的后果是很严重的，犯罪者的行为触及到刑事诉讼法，会被判处罚款、拘役、有期徒刑和无期徒刑。公安机关在侦办刑事案件的时候，也需要使用刑事诉讼法。刑事诉讼法的落实有助于社会的安定，那么，刑诉法第65条是什么，扣押的规定有哪些?请看下文。 一、刑诉法第65条 第六十五条 人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保...

·诈骗不认罪缓刑可以吗?
    近年来，电信网络诈骗案件频频发生，群众报案后，公安局会立案，锁定犯罪嫌疑人后，将其拘留，并开始走司法程序。检察院对其发起诉讼后，法院采取合适的程序进行审理。我国刑诉法规定，判处拘役的，可以处以缓刑。那么，诈骗不认罪缓刑可以吗?我们结合相关法律条文给您讲一讲。 一、诈骗不认罪缓刑可以吗? 不可以。不认罪说明认罪悔罪态度差，不符合缓刑法定条件缓刑适用于3年以下有期徒刑(数罪并罚时决...

·犯罪既遂的类型是哪几种
    犯罪既遂的类型是哪几种1、结果犯结果犯的犯罪既遂，不仅要求行为人实施完毕刑法分则规定的特定犯罪行为，而且要求犯罪行为实际造成法定的危害结果。所谓法定的危害结果，具体是指刑法分则明文规定的犯罪行为对犯罪对象造成物质性、有形的、可以具体测量确定的损害结果。如故意杀人罪、故意伤害罪、抢劫罪、盗窃罪、诈骗罪、抢夺罪等犯罪，均为结果犯。2、危险犯危险犯的犯罪既遂。不仅要求行为人实施完毕刑...

·诈骗罪是结果犯的规定是什么
    在我国，对于生活中的犯罪案件一般分为行为犯罪和结果犯罪，这两种不同的犯罪类型的量刑是绝对不一样的。对于诈骗这种活动，您肯定并不陌生，甚至很多人都亲身经历过诈骗这样的犯罪活动，所以，诈骗还是比较猖狂的一种犯罪活动。在下文中，我们就为您介绍了一下诈骗罪是结果犯的规定是什么? 一、诈骗罪是结果犯的规定是什么? 诈骗罪是属于行为犯罪的。行为犯是指以危害行为的完成作为犯罪客观要件齐备标...

·刑事附带民事起诉状写法有什么规定？
    一般情况下，在刑事案件中，被告人除了承担刑事责任，还需要承担对受害人的民事赔付责任 。这时受害人需要委托律师起草一份刑事附带民事起诉书（状），来申请赔偿。那么刑事附带民事起诉状写法有什么规定？下面我们给您详细讲一讲。 一、首部 首部应当写明： （1）文书名称，即“刑事附带民事起诉状”； （2）附带民事诉讼原告人、附带民事诉讼被告人的姓名、性别、出生年月日、民族、出生地、...

·对于巨额财产来源不明数额在的什么数额可以定罪？
    对于巨额财产来源不明数额在的什么数额可以定罪?根据最高人民检察院《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)》的有关规定，涉嫌巨额财产来源不明，数额在30万元以上的，应予立案。刑法第395条第一款规定：“国家工作人员的财产或者支出明显超过合法收入;差额巨大的，可以责令说明来源。本人不能说明其来源是合法的，差额部分以非法所得论，处5年以下有期徒刑或者拘役，财产的差额...

·刑事案件一审不服上诉期限是多久
    法官在对刑事案件做出一审判决之后，此时被告人可以对判决结果表示不服，然后依法向上一级人民法院提起上诉，不过此时要注意法律中规定的刑事案件一审不服上诉的期限。那到底《刑事诉讼法》在这方面是如何规定的呢?下文中，我们就来为你做详细解答吧。一、如何确定上诉期限根据我国《刑事诉讼法》及其他有关法律的规定，刑事诉讼当事人及其法定代理人的上诉期限，依案件性质及其具体情况，分别是：(1)贪污...