地板砖购销合同范本具体有哪些要点？

www.njLvshi.cn 南京劳动律师网

地板砖购销合同范本具体有哪些要点？ 地板砖购销合同
供方： 简称 (乙方)
需方： 简称 (甲方)
签订时间：
签订地点：
依据《民法典》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“ 工程”地砖采购事项协商一致，结合工程具体情况，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、交货地点：
3、产品名称、产品色泽、出厂地、规格材质、数量价格、使用品牌：地砖颜色应与留存在甲方的样砖一致。
4、技术标准：质量执行 GB/T4100-2006 标准;随货送产品质证书两份。
二、供货、运输与生产方式
1、运输方式及费用负担：乙方负责将外墙面砖交到甲方 工地，运输费用由乙方承担。
2、供货时间：
3、生产方式：按甲方要求的数量生产。
三、验收
1、验收标准：按相关技术标准以及双方封存样品验收。
四、合同价款及付款方式
1、合同价款：合同总价约￥ 元(大写： 元整)。最终以甲方指定的各施工单位收货人员实际签收并验收合格的地砖面积结算(交货前的损耗由乙方承担，本产品运输损耗已综合考虑进入合同单价中，不再另行收取此费。甲方签收送货单前，按国家规定的损耗超过3%由供方承担，甲方签收送货单后的一切损耗由甲方承担。)
2、付款方式：供方出具合同价款的全额票据，通过银行转账方式结算。甲方与乙方签订合同后，即支付合同总额的 %的预付款，即￥ 元(大写： 元整)。
五、双方责任
1、甲方责任甲方委托公司工作人员代表甲方负责执行合同履行。按本合同约定支付工程款等。
2、乙方责任指派为乙方供货代表，有权代表乙方负责执行合同履行。按照甲方要求，乙方提供服务及配合工作。
六、违约责任
1、乙方未能按照合同中要求的时间进行供货,乙方应当与甲方协商供货日期;逾期天数累计超过 十天的, 甲方有权单方面解除本合同并要求乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方不解除合同的，乙方仍然应当赔偿由此给甲方造成的全部损失，并向甲方支付本批货总价的10%的违约金。
2、如甲方发现乙方所使用材料品牌或质量不符合合同要求，乙方有义务进行更换，同时应按合同总价 5% 向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。
3、若因乙方原因未通过验收和检测，甲方有权解除合同，由此造成的损失由乙方承担，乙方还应按本合同总价的5%向甲方支付违约金。
4、如无法定或合同约定事由甲方若未能按本合同约定付款时间支付货款，超过合同约定付款时间5天以上的则属违约。由此造成的损失由甲方承担，赔偿由此给乙方造成的一切损失。甲方还应按本合同总价的5%向乙方支付违约金。
5、双方因非不可抗力因素或其他法定原因以及合同约定外单方面解除合同(不可抗力因素是指战争、火灾、水灾、台风、地震、社会动乱、暴乱及国家法律法规的重大变化)，应及时通报对方不能履行或不能完全履行的理由，违约方需向另一方支付合同暂定总价的5%的违约金。
七、其它约定事项：双方应严格遵守本合同的约定，如出现纠纷，首先由双方协商解决，协商不能解决争议时，双方均可向合同所在地法院提起诉讼。
八、本合同未尽事宜，按《民法典》执行或由双方另签补充协议，补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。
九、本合同由甲、乙双方盖章生效，履行完合同约定事项后自动失效。
十、本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具同等法律效力。
甲方：
乙方：
年月日：
综上所述，消费者在采购地板砖的时候，要细心阅读购销合同条款，对地板砖采购数量、价格、送货日期等基本信息要有明确约定。有一点要特别注意，就是合同中要写清楚供应商的违约责任，这样出现纠纷的时候也有据可依。如果消费者还有什么不懂的地方，可以参考上面这篇地板砖购销合同范本，其内容就比较全面了。

·新车办理机动车牌照流程有哪些？
    新车办理机动车牌照流程有哪些？购买新车后，驾驶员除需具备中华人民共和国机动车驾驶证之外，还需要为新车办理机动车牌照，即车牌。通常每个地区的车牌申请流程并不相同，那么新车办理机动车牌照流程有哪些？在此主要对普遍通用的流程进行阐述，以方便再购买新车之后，进行机动车牌照的申领工作。 一、新车办理车牌申请的时间和地点 到各车管所上牌点机动车查验处（查验岗）提交机动车的整车出厂合格证明或...

·开车撞死人后逃逸后果是什么
    汽车是人们常用的出行工具，通过汽车，可以减少出行的时间，提高办事效率。但也因为汽车的使用性高，发生交通事故的频率也高。其中开车撞死人后逃逸的情况常有发生，那么国家对于这种行为是怎么处理的呢?我们一起来看看。法律依据：违反交通规则驾驶，导致发生重大事故、致人重伤、死亡或者对公共财产造成严重损失的，将会判三年以下的有期徒刑、拘留。事故发生后，肇事者选择逃逸或者还有其他严重情节的，判...

·开发商应当按照约定时间，向购房者交付商品房，若出现延期交房的
    开发商应当按照约定时间，向购房者交付商品房，若出现延期交房的情况，那此时开发商就要承担相应的法律责任了。不过这种情况下，对于购房者而言应该如何追究开发商延期交房的责任呢?下面，我们就这个问题为你做详细解答。 一、开发商延期交房的责任该怎么追究 1、继续履行交房的义务。 《合同法》第一百一十四条第三款规定：“当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。” ...

·醉酒交通肇事逃逸赔钱了还判刑吗？
    醉酒交通肇事逃逸赔钱了还判刑吗?肇事逃逸后积极赔偿不可以减刑，涉及刑事案件的肇事逃逸后积极赔偿是不可以作为减刑的条件的，主动赔偿是属于犯罪分子应尽的法定义务，并不属于判决减刑的条件，也不是从轻处罚的法定条件。醉驾驾驶判刑标准是六个月以下的拘役，违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役。交通运输肇事后逃逸或者有...

·驾驶分期付款车辆出事故谁承担责任
    驾驶分期付款车辆出事故谁承担责任为了购买一辆好一点的车，即使在资金不够的情况下，人们也会选择分期付款购车。而在这种情况下，若公民驾驶分期付款车辆发生了交通事故的话，那事故的责任应该由谁来承担比较好呢？我们整理了相关资料，将在下文中为你做详细解答。 一、驾驶分期付款车辆出事故谁承担责任 分期付款购买车辆，购买者虽然未取得所有权，但是拥有对车辆的占有、使用和收益权，发生交通事故致人...

·交通事故责任是怎么认定
    交警处理交通事故的时候，不可避免的需要对事故的责任作出认定，当事人根据认定的结果才能实际承担相应的赔偿比例。但您知道交通事故责任是怎么认定吗?由于认定的结果关系着赔偿的比例，因此一定要引起重视。下面就让我们来为你做详细解答吧。 一、交通事故责任是怎么认定 交通事故责任认定是指公安机关在查明交通事故原因后，根据当事人的违章行为与交通事故之间的因果关系，以及违章行为在交通事故中...

·在发生交通事故之后，我们首先一定要保持冷静，然后一定要及时进
    在发生交通事故之后，我们首先一定要保持冷静，然后一定要及时进行处理事故，尤其是肇事司机千万不能逃逸。那么，交通事故在哪里处理呢?交通事故有哪些处理流程呢?下面，我们会为您带来相关的法律知识的介绍。 一、交通事故在哪里处理 交通事故处理后去事故认定书标明的地方交罚款，通常是交警队。交通事故赔偿，首先应由交警根据双发违章过错情节及过错与事故结果的因果关系对责任进行认定。对责任认定...

·交通事故当中各地误工费赔偿吗？
    交通事故当中各地误工费赔偿吗交通事故会赔误工费和车费，第七十六条、机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿。不足的部分，按照下列规定承担赔偿责任：(一)机动车之间发生交通事故的，由有过错的一方承担赔偿责任。双方都有过错的，按照各自过错的比例分担责任。(二)机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故，非机动车驾驶人、...